№ 32616283374 · 223-ФЗ
ЛОТ 731-СЗК Поставка песка речного
заказчик
ФГУП "ГУСС"ИНН 2315078029Москванмцк
11 000 000₽
приём заявок до
12:00 мск17.08.2026просрочен 10 дн.
позиций
1
обеспеч. заявки
требуется · размер в документации
обеспеч. контракта
требуется · размер в документации
Условия договора
- Подсудность
- Арбитражный суд г. Москва
- Гарантийный срок
- 0.2 мес.
- Обоснование НМЦК
- Начальная (максимальная) цена договора — 11 000 000 руб. с учетом всех налогов, сборов и обязательных платежей. Метод обоснования и состав ценовых составляющих не установлены.
- Субподряд
- ограничен — Прямой передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам не допускается. При необходимости поставщик может заключать договоры с соисполнителями, но обязан включать в них идентификатор государственного контракта, расчеты через отдельный счет и иные условия по Закону № 275-ФЗ; сведения о привлеченных соисполнителях предоставляются покупателю по запросу в течение 5 рабочих дней.
- Неустойка исполнителю
- За просрочку поставки — 0,2% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки; за просрочку устранения дефектов, ремонта, доукомплектования или замены — 0,2% от стоимости соответствующего Товара за каждый день; за нарушение требований по отдельному счету — штраф 100 000 рублей за каждый факт; за просрочку документов — 0,2% от совокупной стоимости Товара, документы на который не представлены, за каждый день. Предельная сумма не установлена.
- Неустойка заказчику
- Числовая неустойка или штраф для Покупателя в проекте договора не установлены. Покупатель не несет ответственности за несвоевременную оплату, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств от Государственного заказчика.
- Место поставки
- Согласно закупочной документации
- Аванс
- не определено
- Территория выполнения
- Саратовская область, р.п. Татищево +6 км; грузополучатель — УСС № 1 филиала «Приволжское строительное управление» ФГУП «ГУСС».
Разбор документации
Поставка 10 000 тонн речного песка для объекта строительства 733/РК-5р, 2 этап.
разобрано документов: 1 из 5 · обрезано по объёму: 1 · не поместилось: 2 · текст не получен: 1 Обычно это временный затор при чтении файлов — нажмите «пересчитать», повтор в этом месяце бесплатен.
Этапы и оплата
- Поставка товара отдельными партиями по заявкамВ течение 2 календарных дней с момента поступления заявки грузополучателя на отдельную партию; общий срок поставки — до 30.12.2026 · В течение 7 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке и получения полного комплекта надлежащих документов — в зависимости от того, что произойдет позднее. · 731_СЗК_Закупочная_документация.zip::Проект договора.docx.txt
- Подписание итогового акта об исполнении поставщиком договорных обязательствВ течение 7 дней с момента принятия и оплаты Государственным заказчиком выполненных работ, в составе которых применялся поставленный товар · не установлено · 731_СЗК_Закупочная_документация.zip::Проект договора.docx.txt
1 позиция
| # | наименование | кол-во | цена за ед. ₽ | сумма ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пески строительные 08.12.11.130 | 10 000Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | ≈1 100 | 11 000 000 |
Характеристики ТТХ12по товару: 10разобрано ИИхарактеристика товара10
условие договора2
| ||||
В извещении нет цен по позициям — «≈» означает оценку: НМЦК распределена пропорционально количеству.
документация закупки · 1 файл · 5 с распакованными
прикреплённые файлы
| тип | имя файла | размер | добавлен | действие |
|---|---|---|---|---|
| ZIP | 731_СЗК_Закупочная_документация.zip· 4 файла внутри | 325 КБ | 11.08.2026 | архив |
DOC | └731-СЗК Закупочная документация.docx | 224 КБ | — | ↓ скачать |
XLS | └Обоснование Н(м)ЦД.xlsx | 16 КБ | — | ↓ скачать |
DOC | └Проект договора.docx | 89 КБ | — | ↓ скачать |
XLS | └Расчет Н(м)ЦД.xlsx | 11 КБ | — | ↓ скачать |
Разъяснения заказчика приходят в этот же список — с пометкойразъяснение. Появление любого нового документа закупки отмечается на вкладке «Изменения». Запрос на разъяснение подаётся на площадке (ЭТП).