Поставка принтеров

Как выигрывается

Единственный критерий — цена

Что это значит

Опыт и квалификация баллов не дают, но остаются допусковыми требованиями: несоответствие отклоняет заявку.

Условия договора

Подсудность

Арбитражный суд Тамбовской области

Обоснование НМЦК

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); использованы три ценовых источника: 30 700,00 руб., 39 000,00 руб. и 30 000,00 руб. за принтер. НМЦД рассчитана по наименьшей цене за единицу с учетом количества 100 штук и составляет 3 000 000,00 руб.

Снижение цены

Специальное правило пропорционального пересчета позиций при снижении цены не установлено. Цена договора является твердой; снижение возможно по соглашению сторон без изменения количества и иных условий исполнения договора.

Гарантийный срок

Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи и не менее срока действия гарантии производителя. Поставщик предоставляет гарантийный талон или аналогичный документ, бесплатно ремонтирует товар и устраняет неисправности, включая расходы на доставку; ремонт или замена при производственном дефекте — в течение 15 рабочих дней с получения уведомления.

Субподряд

запрещён — Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам. Отдельное регулирование привлечения субподрядчиков или третьих лиц для выполнения поставки в документации отсутствует.

Неустойка исполнителю

За просрочку или ненадлежащее исполнение обязательств: 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за установленным сроком. Предельная сумма неустойки не установлена. Дополнительно заказчик вправе потребовать возмещение переплаты при закупке товара у другого поставщика и удержать плату за хранение 0,1% стоимости товара за день хранения при ответственном хранении по вине поставщика. Прямой запрет передачи прав и обязанностей третьим лицам установлен договором; субподряд не выделен отдельно. Исполнительскую ответственность несет поставщик. Для поставки принтеров отдельная субподрядная организация в документации не предусмотрена, поэтому статус субподряда не установлен.

Неустойка заказчику

За просрочку оплаты: 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за установленным сроком оплаты. Предельная сумма неустойки не установлена.

Требования к участнику

Устройство заявки

одночастная

Допуск

Участник должен быть субъектом малого или среднего предпринимательства, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации; информация об участнике должна содержаться в едином реестре СМСП.

Участник должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки.

Участник не должен являться иностранным агентом.

Заявка должна быть подана лицом, получившим аккредитацию на электронной площадке.

Место поставки

Согласно закупочной документации

Аванс

не предусмотрен

Территория выполнения

392000, г. Тамбов, ул. Московская, 29, ГБУЗ «ТОКБ им. В.Д. Бабенко», склад.